当前位置：
利通区 ****工
程中标候选人公示
（招标编号：****）
公示结束时间：2025年 04月 26日
一、评标情况
标段(包)[001]利通区****
工程:
1、中标候选人基本情况
中标候选人第 1名：宁夏豪鑫建设工程有限公司，投标报价：69.927294万元，质量：
合格，工期/交货期/服务期：60天；
中标候选人第 2名：宁夏昶和建设工程有限公司，投标报价：69.984735万元，质量：
合格，工期/交货期/服务期：60天；
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标候选人(宁夏豪鑫建设工程有限公司)的项目负责人：杨巍相关证书编号：宁
****2922;
中标候选人(宁夏昶和建设工程有限公司)的项目负责人：张亚乐相关证书编号：宁
****1231;
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人(宁夏豪鑫建设工程有限公司)的资格能力条件：3.1本次招标要求投标人
具备建筑施工总承包施工叁级（含叁级）及以上施工资质，其中，投标人拟派项目经理须具
备建筑施工总承包专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格(外地进宁企业需提供建筑施
工总承包一级建造师证)，且未担任其他在建工程项目的项目经理，并在人员、技术、资金
等方面具有相应的施工能力，投标报名的建造师与开标现场提供的建造师须一致，否则视为
废标。
3.2通过“信用中国”网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次
投标。
3.3通过“中国裁判文书 https://wenshu.court.gov.cn/”网站查询投标主体，有行贿犯罪
记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定
生效之日起）。;
中标候选人(宁夏昶和建设工程有限公司)的资格能力条件：3.1本次招标要求投标人
具备建筑施工总承包施工叁级（含叁级）及以上施工资质，其中，投标人拟派项目经理须具
备建筑施工总承包专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格(外地进宁企业需提供建筑施
工总承包一级建造师证)，且未担任其他在建工程项目的项目经理，并在人员、技术、资金
等方面具有相应的施工能力，投标报名的建造师与开标现场提供的建造师须一致，否则视为
废标。
3.2通过“信用中国”网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次
投标。
3.3通过“中国裁判文书 https://wenshu.court.gov.cn/”网站查询投标主体，有行贿犯罪
记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定
生效之日起）。;
4、中标候选人的评标情况
中标候选人(宁夏豪鑫建设工程有限公司)的评标情况：商务标评分得分：70.00分；
施工组织设计得分：14.14分；企业综合信用得分：10.00分；综合得分：94.14分；;
中标候选人(宁夏昶和建设工程有限公司)的评标情况：商务标评分得分：70分；施
工组织设计得分：13.76分；企业综合信用得分：10.00分；综合得分：93.76分；;
二、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或者其他利害关
系人对本项目评标结果有异议的，请在中标候选人公示期内以书面形式向吴忠市利通区板桥
乡人民政府或点击登录查看提出质疑，公示期截止后，质疑请求不再受理。
三、其他
利通区 ****工程中标
候选人公示
点击登录查看受点击登录查看的委托，对利通区 2025年
度农村公益事业财政奖补项目板桥乡高家湖村道路亮化及硬化工程公开招标，已于 2025年
04月 23日 11时 00分完成评标工作，经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审，推
荐出中标结果候选人。
现将评标结果公示如下：
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序：
第一中标候选人：宁夏豪鑫建设工程有限公司；投标总报价：699272.94元；工期：60天；
项目负责人：杨巍；相关证书编号：宁 ****2922；评标得分：94.14分；
第二中标候选人：宁夏昶和建设工程有限公司；投标总报价：699847.35元；工期：60天；
项目负责人：张亚乐；相关证书编号：宁 ****1231；评标得分：93.76分。
二、开标记录：
宁夏豪鑫建设工程有限公司；投标总报价：699272.94元；工期：60天；项目负责人：杨巍；
工程质量：合格；
宁夏驰鼎建设工程有限公司；投标总报价：699643.81元；工期：60天；项目负责人：点击登录查看
红；工程质量：合格；
宁夏锐翔建设集团有限公司；投标总报价：699940.34元；工期：60天；项目负责人：张磊；
工程质量：合格；
宁夏昶和建设工程有限公司；投标总报价：699847.35元；工期：60天；项目负责人：张亚
乐；工程质量：合格；
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据：无。
四、评标委员会评标计分汇总：
宁夏豪鑫建设工程有限公司：商务标评分得分：70.00分；施工组织设计得分：14.14分；
企业综合信用得分：10.00分；综合得分：94.14分；名次：第 1名；
宁夏昶和建设工程有限公司：商务标评分得分：70分；施工组织设计得分：13.76分；企业
综合信用得分：10.00分；综合得分：93.76分；名次：第 2名；
宁夏锐翔建设集团有限公司：商务标评分得分：69.98分；施工组织设计得分：13.72分；
企业综合信用得分：10.00分；综合得分：93.70分；名次：第 3名；
宁夏驰鼎建设工程有限公司：商务标评分得分：70分；施工组织设计得分：13.56分；企业
综合信用得分：10.00分；综合得分：93.56分；名次：第 4名。
五、提出异议的渠道和方式：
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或者其他利害关系人
对本项目评标结果有异议的，请在中标候选人公示期内以书面形式向吴忠市****人
民政府或点击登录查看提出质疑，公示期截止后，质疑请求不再受理。
六、发布媒介：中国招标投标公共服务平台
七、公示期：2025年 04月 23日至 2025年 04月 26日
八、联系方式：
招标人：点击登录查看
地址：吴忠市****
联系人：马成祥
电话：****
代理机构：点击登录查看
地址：宁夏回族自治区银川市****
联系人：刘慧慧
电话：****
公示期满无异议，招标人将依法确定本项目的中标人，特此公示。
点击登录查看
日期：2025年 04月 23日
四、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
五、联系方式
招 标 人：点击登录查看
地 址：吴忠市****
联 系 人：马成祥
电 话：****
电子邮件：/
招标代理机构：点击登录查看
地 址： 宁夏回族自治区银川市****
联 系 人： 刘慧慧
电 话： ****
电子邮件： ****@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）
